1. Satıcı Bilgileri
Unvan3BSYM Harita Mühendislik Yazılım ve Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi
AdresKızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:12/3 Orion Plaza Çankaya/Ankara
Telefon+90 (312) 870 0 666
E-posta3b@3bsayisalyapimodeli.com.tr
Web sitesihttps://www.3bsayisalyapimodeli.com.tr
2. Sözleşme Konusu Hizmet
ALICI, SATICI'nın işbu formun ardından onayına sunulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde, 3BSYM platformu üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda tanımlanan dijital hizmeti satın almaktadır:
- Hizmet türü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tescil süreçleri için CityGML 2.0 standardına uygun 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli hazırlanması ve ilgili dijital çıktıların ALICI'ya teslim edilmesi.
- Teknik kapsam: ALICI tarafından sağlanan mimari proje, aplikasyon krokisi, yapı ruhsatı, tapu kaydı, kat irtifakı listesi, MAKS verileri ve cephe yönü bilgilerine istinaden 3B modelin oluşturulması.
- Nitelik, adet, fiyat ve toplam tutar: ALICI'nın sipariş ekranında seçtiği toplam inşaat alanı, bina sayısı ve bağımsız bölüm adedine göre hesaplanarak sipariş özetinde açıkça belirtilir. Tüm fiyatlara KDV dahildir.
3. Ödeme Bilgileri
Hizmet bedeli, sipariş sırasında ALICI'nın tercih ettiği ödeme yöntemine göre tahsil edilir:
- Peşin ödeme: Proje hazır bildirimi sonrasında, sipariş özetinde gösterilen banka hesabına havale/EFT/FAST ile ödeme yapılır. Ödeme açıklamasına yalnızca 6 haneli PROJE NO yazılır.
- Vadeli ödeme (Premium): Teslimattan sonraki 7 iş günü (Pazar hariç) içerisinden ALICI tarafından seçilen tarihte ödeme yapılır.
- Aylık toplu ödeme (Premium+): ALICI'nın profiline kaydettiği her ayın belirli gününde, o ay içindeki tüm projelerin toplu hakedişi tahsil edilir.
Hizmet bedeli ödenene kadar TKGM onay kodu ALICI'ya paylaşılmaz. Onay kodu, ödemenin tamamlandığının SATICI tarafından doğrulanmasının ardından SMS ve panel bildirimi olarak gönderilir.
4. Teslim ve İfa Şartları
- Teslim süresi, seçilen toplam inşaat alanına göre sipariş sırasında otomatik hesaplanır ve sipariş özetinde "Tahmini Teslim Tarihi" olarak gösterilir. Bu süre hiçbir durumda 30 günü aşmaz.
- Dijital çıktılar, ALICI'nın 3BSYM müşteri paneline tanımlanır ve ayrıca kayıtlı e-posta adresine bildirim olarak iletilir.
- ALICI'nın yüklediği belgelerde eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde, teslim süresi eksikliğin giderilmesi ile yeniden başlar. Eksik evrak bildirimleri ALICI'ya SMS ve panel üzerinden yapılır.
5. Cayma Hakkı
Önemli: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/1-(ğ) bendi uyarınca, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 3BSYM platformu üzerinden sipariş edilen hizmetler bu kapsama girdiğinden, hizmetin ifasına başlandıktan sonra ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
Hizmetin teknik nedenlerle hiç sunulamaması, sipariş sayfasında tanıtılan niteliklerden önemli ölçüde farklılık göstermesi veya aynı hizmetin sistemsel hata ile mükerrer satın alınması hallerinde, ALICI satın alma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde 3b@3bsayisalyapimodeli.com.tr adresine yazılı olarak başvurabilir; talepler müşteri memnuniyeti çerçevesinde değerlendirilir.
6. Şikâyet ve Uyuşmazlık Çözümü
ALICI, sipariş veya hizmete ilişkin şikâyetlerini SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına iletebilir. Uyuşmazlık halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilindeki uyuşmazlıklarda tüketicinin yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7. Onay
ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni elektronik ortamda onaylamadan önce işbu Ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan tüm hususları okuduğunu, anladığını ve bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.