Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 — Taraflar

1.1 Satıcı

1.2 Alıcı

3BSYM müşteri paneline kayıt olan, sipariş formunda kimlik/iletişim bilgilerini beyan eden ve işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayan gerçek veya tüzel kişi. Alıcı bilgileri, sipariş anında sistem tarafından üretilen sipariş özetinde kayıt altına alınır.

Madde 2 — Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait 3BSYM platformu (https://www.3bsayisalyapimodeli.com.tr) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, niteliği ve satış fiyatı sipariş özetinde belirtilen dijital hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 — Sözleşme Konusu Hizmet

SATICI, ALICI'nın sipariş formunda beyan ettiği parsele ilişkin olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tescil süreçlerinde kullanılmak üzere CityGML 2.0 standardına uygun 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (3D SYM) hazırlar ve ALICI'ya dijital ortamda teslim eder.

Hizmetin adedi, fiyatı, KDV'li toplam tutarı ve teslim tarihi, ALICI'nın sipariş onayından önce görüntülediği sipariş özetinde detaylı olarak belirtilir ve ALICI'nın onayı ile sözleşmenin ayrılmaz parçası haline gelir.

Madde 4 — Genel Hükümler

1. ALICI, 3BSYM platformunda yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2. Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile sipariş özetinde belirtilen teslim tarihi içinde ALICI'nın panel hesabına tanımlanarak ve ayrıca kayıtlı e-posta adresine bildirim gönderilerek teslim edilir.
3. Teslim süresi, ALICI tarafından yüklenen belgelerde eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde, eksikliğin giderilmesi ile yeniden başlar. Eksik evrak bildirimleri ALICI'ya SMS ve panel bildirimi olarak yapılır.
4. Hizmet bedelinin tahsilinden önce SATICI, TKGM onay kodu'nu ALICI ile paylaşmaz. Ödemenin tamamlanmasının ardından onay kodu SMS ve panel bildirimi ile iletilir.
5. Hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI hizmetin bedelini en geç 3 gün içinde SATICI'nın talep ettiği ödeme şekline uygun olarak ödemekle yükümlüdür.
6. ALICI'nın seçtiği ödeme modu (Peşin / Vadeli / Aylık Toplu), SATICI tarafından profiline tanımlanır ve sonraki siparişlerde varsayılan olarak uygulanır. Ödeme modu değişikliği müşteri paneli üzerinden yazılı talep ile SATICI'nın onayına sunulur.

Madde 5 — Cayma Hakkı

Madde 6 — Sorumluluk Sınırları

1. SATICI, ALICI'nın yüklediği belgelerin doğruluğu, güncelliği ve yasal gerekliliklere uygunluğundan sorumlu değildir. Yanıltıcı, eksik veya sahte belgelerden kaynaklanan gecikme, iptal veya reddedilme durumlarında SATICI'nın herhangi bir tazmin yükümlülüğü yoktur.
2. SATICI, TKGM veya diğer kamu kurumlarının mevzuat, sistem veya uygulama değişiklikleri sebebiyle yaşanan gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
3. SATICI, internet altyapısı, sunucu, API veya üçüncü taraf hizmet kesintilerinden doğan makul gecikmelerden sorumlu değildir; ancak mağduriyeti asgariye indirecek önlemleri alır ve ALICI'yı gecikme konusunda SMS/panel bildirimi ile bilgilendirir.
4. ALICI'nın hesap bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre, ikincil telefon yetkileri vb.) güvenliğinden ALICI sorumludur. Yetkisiz kullanım iddiasında ALICI derhal SATICI'yı bilgilendirmek ve hesabını panelden güvence altına almakla yükümlüdür.

Madde 7 — Kişisel Verilerin Korunması

ALICI'nın kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenir. Bu kapsamdaki ayrıntılı bilgi, 3BSYM platformunda yayımlanan KVKK Aydınlatma Metni'nde yer almaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylayarak aydınlatma metnini okuduğunu beyan eder.

Madde 8 — Bildirimler ve Elektronik İspat

Bu sözleşmeden doğacak her türlü bildirim, ALICI'nın sipariş formunda belirttiği e-posta ve telefon numarasına yapılır. Taraflar arasındaki elektronik yazışmalar, sipariş kayıtları, panel bildirimleri ve SMS kayıtları 6100 sayılı HMK m.193 anlamında kesin delil niteliğindedir.

Madde 9 — Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilindeki uyuşmazlıklar için tüketicinin yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

Madde 10 — Yürürlük

1. İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda "Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni okudum" beyanı ile onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
2. SATICI ve ALICI, işbu sözleşmenin 10 maddeden ibaret tüm hükümlerini okuduğunu, anladığını, tüm içeriğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.